Islamic Relief lance un appel d’offre pour la réalisation d’un forage à Doutchi au Niger

Islamic Relief lance un appel d’offre pour la réalisation d’un forage à Doutchi au Niger

 

Objet de l’opération :

L’ONG Internationale Islamic Relief a sollicité et obtenu un appui financier d’Islamic Relief Pays Bas pour la mise en œuvre d’un projet de réalisation d’une AEP multi-villages dans la commune de kiéché département de Doutchi. Il est envisagé d’utiliser une partie des fonds pour effectuer les paiements éligibles au titre du marché de réalisation  d’un forage – Département de Doutchi.

C’est dans ce cadre que Islamic Relief Worldwide, à travers le Bureau de sa représentation au Niger propose d’apporter son appui aux populations de localités précitées.

Le présent document, intitulé Dossier d’Appel d’Offres (DAO), a pour objet de donner les instructions utiles aux soumissionnaires pour la préparation de leurs offres et de définir en particulier, les modalités d’évaluation de ces offres.

Dans le présent DAO, les termes « offre » et « soumission » sont synonymes. Pour tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations du présent document, les dispositions réglementaires en vigueur en République du Niger concernant les modalités et conditions de participation aux appels d’offres publics sont de stricte application.

 

Portée de la soumission :

1. Le Maître de l’Ouvrage (Islamic Relief Niger),  invite les entreprises agréées en  forages  2ème catégorie ou plus, à émettre des offres pour l’exécution de ces travaux ;
2.  Le soumissionnaire retenu devrait achever les travaux à la date d’achèvement  requise stipulée dans les données relatives au marché.

 

Soumissionnaires admis à concourir :

Sont admises à concourir, à titre individuel, les entreprises spécialisées dans les  forages, mini AEP/Hydraulique. De plus, elles doivent remplir les conditions ci-dessous :

• Ne pas être en faillite ou en liquidation ;
• Ne pas être en état de cessation de paiement constaté par une décision judiciaire autre que la faillite ;
• Ne pas être en procédure judiciaire impliquant la constatation d’un état de cessation de paiement et pouvant aboutir à une déclaration de faillite entraînant le dessaisissement total ou partiel de l’administration et / ou de la disposition de leurs biens ;
• Ne pas faire l’objet d’une procédure collective d’apurement de passif ;
• Ne pas avoir, par faute grave ou carence notoire, été dessaisi d’un marché public dont elles ont été attributaires au cours des deux (2) dernières années ;
• Ne pas avoir de chantier en cours accusant d’un retard supérieur à 6 mois, à l’exception des situations de retard dues à la saison des pluies ou à des difficultés de payement de la part du financeur ;
• Ne pas faire l’objet d’une condamnation judiciaire définitive pour toute infraction affectant leur moralité professionnelle ;
• Ne pas s’être rendu coupable de fausses déclarations en ce qui concerne les renseignements exigés à l’occasion de leur participation à un appel d’offres ;
• Etre en règle vis-à-vis de la législation du travail (CNSS, Inspection du travail) ;
• Avoir souscrit avant la date fixée pour la remise des offres les déclarations leur incombant en matière fiscale au titre des régimes d’imposition sur les bases réelles ainsi qu’en matière douanière et fiscale ;
• Avoir effectué les paiements  d’impôts et amendes exigibles à la date fixée susvisée. Toutefois est admise à concourir l’entreprise qui, à défaut de paiement, a constitué des garanties jugées suffisantes pour l’organisme ou le comptable chargé du recouvrement des sommes en cause.

Lorsqu’il s’avère qu’une entreprise ne remplissait pas ou ne remplit plus toutes les conditions requises pour participer à un appel d’offres public en application des textes réglementaires en vigueur en République du Niger, à l’occasion de l’ouverture et du dépouillement des plis ou de l’analyse des offres, sa candidature ne sera pas prise en considération.

 

Qualifications du soumissionnaire :

1. Chaque soumissionnaire fournira des informations démontrant sa parfaite compréhension du travail demandé en expliquant comment il entend l’exécuter, les moyens (techniques, financiers et humains) qu’il entend utiliser en vue de la réalisation satisfaisante des ouvrages dans les délais convenus. Les offres non conformes aux exigences définies dans cet appel d’offres seront disqualifiées ;
2.  Une description préliminaire de la méthode de travail et du calendrier des travaux proposés y compris les plans et graphiques ;
3.  Pour être éligibles à l’adjudication du marché, les soumissionnaires doivent remplir les critères minimums d’éligibilité stipulés dans la fiche de données sur l’offre.

 

Offres des soumissionnaires :

Chaque soumissionnaire fait une seule offre,  à titre individuel. Un soumissionnaire qui fait plus d’une offre ou participe à plus d’une offre sera disqualifié.

 

Frais de soumission :

Le soumissionnaire prend en charge tous les frais liés à la préparation et à la soumission de son offre. Le maître d’ouvrage ne sera nullement responsable de ces frais ni tenu de les payer.

Le dossier d’Appel d’Offre peut être retiré au Siège du Islamic Relief Worldwide, Bureau de l’ONG Islamic Relief Niger à Niamey, Quartier Koira-Kano – BP 10 733 – Niamey. Tel. (227) 20 37 09 23, moyennant le paiement d’une somme non remboursable de Quinze Mille (15 000) FCFA payé en argent comptant, à la comptabilité  de Islamic Relief.

 

 Cette annonce est un appel d’offre ou un avis à manifestation d’intérêt qui dans la plupart des cas concernent des structures et non des individus. Donc, si vous êtes un demandeur d’emploi, veuillez vérifier que les candidatures individuelles sont autorisées avant de soumettre votre dossier. Merci de votre compréhension

 

Date Limite du dépôt des offres :

Les offres seront déposées au siège de Islamic Relief Worldwide, Bureau du Niger à Niamey, au plus tard le lundi 23 septembre 2019 à 13h00

 

Ouverture des plis :

L’ouverture des plis aura lieu le lundi 23 Septembre 2019 à partir de 15 heures au siège de  Islamic Relief Worldwide Niger, Quartier Koira-Kano.